loading...

法律咨詢服務

精通(tōng)工程合同糾紛案件,提供工程建築糾紛、工程款糾紛、房(fáng)地産建築方面、工程質量、工程債務等建築工程類法律咨詢。

馬上咨詢

工程變更提出的(de)索賠需要什(shén)麽證據

廈門建築工程律師咨詢

 

工程索賠是指在合同履行過程中,對(duì)于并非自己的(de)過錯,而是應由對(duì)方承擔責任的(de)情況造成的(de)實際損失向對(duì)方提出經濟補償和(hé)(或)時(shí)間補償的(de)要求。

索賠是工程承包中經常發生的(de)正常現象。由于施工現場(chǎng)條件、氣候條件的(de)變化(huà),施工進度、物(wù)價的(de)變化(huà),以及合同條款、規範、标準文件和(hé)施工圖紙的(de)變更、差異、延誤等因素的(de)影(yǐng)響,使得(de)工程承包中不可(kě)避免地出現索賠。

索賠條件

索賠條件,又稱幹擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和(hé)費用(yòng)變化(huà)的(de)各類事件.通(tōng)常承包商可(kě)以索賠的(de)事件有:

1.發包人(rén)違反合同給承包人(rén)造成時(shí)間和(hé)費用(yòng)的(de)損失.

2.因工程變更(含設計變更,發包人(rén)提出的(de)工程變更,監理(lǐ)工程師提出的(de)工程變更,以及承包人(rén)提出并經監理(lǐ)工程師批準的(de)變更)造成時(shí)間和(hé)費用(yòng)的(de)損失.

3.發包人(rén)提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人(rén)的(de)費用(yòng)增加.

4.發包人(rén)延期支付期限造成承包人(rén)的(de)損失.

5.非承包人(rén)的(de)原因導緻工程的(de)暫時(shí)停工.

6.物(wù)價上漲,法規變化(huà)及其他(tā).

提出索賠的(de)依據主要有以下(xià)幾方面:

1.招标文件、 施工合同文本及附件 、補充協議(yì)、施工現場(chǎng)的(de)各類簽認記錄,經認可(kě)的(de)施工進度計劃書(shū),工程圖紙及技術規範等.

2.雙方往來(lái)的(de)信件及各種會議(yì),會談紀要.

3.施工進度計劃和(hé)實際施工進度記錄、施工現場(chǎng)的(de)有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月(yuè)報 施工日志等)及工程照(zhào)片.

4.氣象資料 、工程檢查驗收報告和(hé)各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水(shuǐ)、道路開通(tōng)和(hé)封閉的(de)記錄和(hé)證明(míng).

5.國家有關法律法令政策性文件.

6.發包人(rén)或者工程師簽認的(de)簽證.

7.工程核算(suàn)資料,财務報告,财務憑證等.

8.各種驗收報告和(hé)技術鑒定.

9.工程有關的(de)圖片和(hé)錄象.

10.備忘錄,對(duì)工程師或業主的(de)口頭指示和(hé)電話(huà)應随時(shí)書(shū)面記錄,并請給予書(shū)面确認.

11.投标前發包人(rén)提供的(de)現場(chǎng)資料和(hé)參考資料.

12.其他(tā),如官方發布的(de)物(wù)價指數,彙率,規定等.

通(tōng)過以上的(de)相關内容我們可(kě)以知道,工程變更所引起的(de)工程索賠是需要相關的(de)依據的(de),隻有根據相關的(de)依據才可(kě)以證實工程做(zuò)了(le)變更,從而依法獲取索賠。

免責聲明(míng):以上所展示的(de)信息,部分(fēn)來(lái)自網絡,如有侵權請聯系站長(cháng)删除。

相關資訊

  • 公司拖欠承包工程款怎麽辦?
  • 建設工程質量的(de)風險及法律責任
  • 建築安裝工程拆遷房(fáng)屋合同
  • 工程變更提出的(de)索賠需要什(shén)麽證據
  • 工程質量糾紛判決應該如何認定
  • 建築承包合同範本
  • 建築工程分(fēn)包合同的(de)法律責任
  • 廈門建設工程款拖欠怎麽解決?
  • image-missing